TYPE: Avis de manifestation d'intérêt (AMI) ORGANISATION: Programme agricole ITALIE-SENEGAL (PAIS) PUBLIÉ LE: 18/07/2024 DATE LIMITE: 03/09/2024 RÉFÉRENCE: T_PAPSEN _008 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (825) Avis généraux ( 211 ) Appels d'offres (493) Avis d'attribution ( 676 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Assainissement et enlèvement des ordures, Voiries et activités similaires Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) AVIS D’APPEL D’OFFRES N° T-PAPSEN-008 TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE 18 FERMES HORTICOLES IRRIGUEES DANS LES REGIONS DE THIES, FATICK ET DIOURBEL Montant maximum estimé pour les trois lots : 829 037 680 FCFA soit 1 263 859,79 euros, réparti comme suit : - Lot 1 = 260 000 000 FCFA soit 396 367,44 euros ; - Lot 2 = 281 037 680 FCFA soit 428 439,18 euros ; - Lot 3 = 288 000 000 F CFA soit 439 053,16 euros. 1. Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le Soleil du 07 décembre 2023. 2. Le Gouvernement du Sénégal a obtenu des fonds dans le cadre du crédit concessionnel de la République d’Italie au titre de la gestion 2024 et à l’intention d’utiliser une partie de ces ressources accordées pour financer l’exécution des t r a v a u x au titre du marché objet de l’appel d’offres N° T_PAPSEN_008. 3. Le Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Elevage, représenté par le PAPSEN sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’aménagement de 18 fermes horticoles irriguées. Les travaux sont constitués de t r o i s (03) lots distincts. La consistance des travaux est spécifiée dans le cahier des prescriptions techniques, le bordereau des prix unitaires et le cadre du devis estimatif. Les lots concernés sont les suivants : - LOT 1 : Réalisation de 06 fermes horticoles intégrant la fourniture et pose de réseaux d’irrigation, de clôtures grillagées, exécution de terrassement, la construction de blocs magasins, abris gardien, toilettes, la réalisation et régénération de forages, d’équipement d'exhaure, dans le département de Tivaouane - LOT 2 : Réalisation de 06 fermes horticoles intégrant la fourniture et pose de réseaux d’irrigation, de clôtures grillagées, exécution de terrassement, la construction de blocs magasins, abris gardien, toilettes, poulailler et la réalisation, régénération de forages, d’équipement d'exhaure, dans le département de Thiès Page 5 sur 313 - LOT 3 : Réalisation de 06 fermes horticoles intégrant la fourniture et pose de réseaux d’irrigation, de clôtures grillagées, exécution de terrassement, la construction de blocs magasins, abris gardien, toilettes, poulailler et la réalisation de forages, de mini-forage, d’équipement d'exhaure, et installation équipements d’exhaure solaire à Darou Fanaye Diop dans les régions de Diourbel et Fatick. Le délai d’exécution des travaux est de six (06) mois pour chaque lot. 1. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres international tel que défini dans le décret N°2022– 2295 du 28 décembre 2022 portant Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles du Sénégal ou d’un Etat membre de l’OCDE et des pays en voie de développement, conformément à l’entente technique entre l’Italie et le Sénégal. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Coordonnateur PAPSEN sis sacré coeur 3, Villa n°10051 vers le Rond-point JVC, Dakar, Tél. : +221 33 825 53 35, email : ugpn.papsen@pais.gouv.sn et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus de 8 heures à 13 heures le matin et de 15 heures à 17 heures l'après-midi. 6. Les exigences en matière de qualifications sont : a) Situation financière ▪ Soumission des états financiers certifiés par un expert-comptable ou cabinet d’expertise comptable agréé par l’ONECCA, pour les trois dernières années (2020-2021-2022) démontrant la solidité financière du candidat et sa profitabilité à long terme. ▪ Avoir un minimum de chiffre d’affaires annuel moyen des activités de travaux qui correspond au total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours ou achevés au cours des 3 années (2020-2021-2022) au moins égal à : o Lot 1: 390 000 000 F CFA o Lot 2: 422 000 000 F CFA o Lot 3 : 432 000 000 F CFA ▪ Disposer d’une ligne de crédit engageant obligatoirement la structure émettrice d’un montant de : o Lot 1: 175 000 000 F CFA o Lot 2: 190 000 000 F CFA o Lot 3 : 192 000 000 F CFA NB : la ligne de crédit devra être émise par un établissement bancaire. b) Capacité technique et Expérience • Le Candidat doit établir qu’il dispose le matériel et le personnel requis (cf. DPAO pour les détails) • Disposer d’une expérience générale de marchés de travaux à titre d’entrepreneur au moins deux (02) projets de nature et de complexité similaires au cours des dix (10) dernières années (2013- 2023). • Avoir effectivement exécuté en tant qu’entrepreneur dans au moins deux (2) marchés au cours des cinq (05) dernières années (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) avec une valeur minimum de : Lot 1: 208 000 000 FCFA Page 6 sur 313 Lot 2: 225 000 000 FCFA Lot 3: 230 000 000F CFA La similitude portera sur la taille physique, la complexité, les méthodes/technologies ou autres caractéristiques telles que décrites dans la Section IV, Etendue des Travaux (Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées). Les entreprises italiennes doivent posséder les qualités requises pour le marché selon ce qui est établi par le décret du Président de la République italienne n.34/2000, ainsi que ses modifications ultérieures, en particulier par le décret législatif n. 50/2016 notamment l’art. 84 relatifs au système unique de qualification des entreprises pour les travaux publics. Les soumissionnaires doivent fournir une déclaration signée, incluse au formulaire de soumission pour un contrat de prestation selon laquelle ils ne se trouvent dans aucune des situations énumérées : • Qui se trouvent dans les conditions prévues par le texte du Code Antimafia (D.Lgs. 6 septembre 2011, n. 159) mis à jour par le D.L. 31 octobre 2022, n. 162, convertit avec modifications, par la L. 30 décembre 2022, n. 199 et par l’arrêt de la Cour Cost. 20 décembre 2022-12 janvier 2023, n. 2; • Qui sont en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité ou qui sont dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ; • Qui font l’objet d’une procédure suite à une déclaration de banqueroute, liquidation, administration judiciaire, concordat préventif ou procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ; • Qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle, commis par les sujets juridiques soumissionnaires ou leurs partenaires ou leurs directeurs ; • Qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier ; • Qui ne soient pas à jour avec leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale selon les lois du pays dans lequel elles sont établies ; • Qui ne soient pas à jour avec leurs obligations relatives au payement de leurs impôts selon les lois du pays dans lequel elles sont établies ; • Qui se soient rendues responsables de graves inexactitudes dans les informations fournies et requises par l’AICS (Agence Italienne pour la Coopération au Développement) pour être admises à l’appel d’offres ou pour signer le contrat ; • Qui ont été déclarées responsables, pour non-respect des obligations contractuelles, de fautes graves dans l’exécution d’un autre contrat passé avec l’AICS ou d’un contrat financé par des fonds italiens. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet auprès du secrétariat de l’unité de gestion du Programme sis Sacré Coeur III Villa N°10051, Rondpoint JVC, Dakar -Tél. : +221 33 825 53 35, Dakar contre un paiement d’un montant non remboursable en espèces de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA. Page 7 sur 313 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci- dessous : cellule de Passation des marchés du PAPSEN à Sacré Coeur III villa n°10051 -Tél. : +221 33 825 53 35, Dakar au plus tard le 03 septembre 2024 à 10 heures 30 minutes. 9. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la même adresse le 03 septembre 2024 à 10 heures 30 min précises. Elles devront être valides pendant 180 jours à compter de la date limite de soumission et doivent comprendre une garantie de soumission valable 28 jours au- delà du délai de validité des offres ; soit, deux cent huit (208) jours, d’un montant de : • Lot 1: 7 800 000F CFA • Lot 2: 8 430 000F CFA • Lot 3: 8 640 000F CFA La garantie de soumission doit être délivrée par une institution financière dûment agréée. Pour les garanties émises par des organismes situés en dehors du pays de l’Acheteur, l’organisme d’émission devra avoir une institution financière correspondante située dans le pays de l’Acheteur permettant d’appeler la garantie. NB : Toutes les offres doivent être libellées en Hors Taxes / Hors Douane (HT/HD). Le candidat devra également précisé le montant TTC de son offre. Le Coordonnateur National PAPSEN Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal