Tenders Explorer
Browse business opportunities in Senegal
F_ONFP_008 - fourniture de materiels informatique
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Office national de Formation Professionnelle (ONFP) PUBLIÉ LE: 01/06/2023 DATE LIMITE: 03/07/2023 RÉFÉRENCE: F_ONFP_008 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (325) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL ONFP/DG/CPM Un Peuple - Un But - Une Foi --------- MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’INSERTION Dakar, le --------- LE DIRECTEUR GENERAL Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification OFFICE NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans « LE SOLEIL» n° 15803du 1er février 2023. L’Office National de Formation Professionnelle a obtenu dans le cadre de son budget 2023, des fonds afin de financer, des paiements au titre du marché relatif à la fourniture de matériels informatiques. L’Office National de Formation Professionnelle sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de matériels informatiques. L’appel d’offres porte sur trois (03) lots: Lot 1: Matériels et accessoires informatiques (budget ONFP) Lot 2: Matériels informatiques /fonds projet Lux Dev SEN 032 Lot 3: Matériels informatiques fonds pour le projet Agri jeunes Ces fournitures sont celles définies dans les lots ci-dessus et servent à équiper les services administratifs et antennes régionales de l’Office National de Formation Professionnelle. Elles sont livrées en une seule fois au Siège de l’ONFP au plus tard 30 jours après la date de remise du bon de commande du marché. 4. La passation du Marché sera conduite par appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’appel d’offres auprèsde Mamadou Mounirou LY, à L’Office National de Formation Professionnelle : Cité SIPRES 1 lot 2 – 2 voies liberté 6 extension VDN Tél. : (221) 33 827-92-51- Fax : 33 827-92-55; B.P. 21013 Dakar-Ponty; E-mail : onfp@onfp.sn – site web www.onfp.sn. Les exigences en matière de qualification sont: Capacité financière Le Candidat doit fournir les états financiers certifiés des trois (03) derniers exercices (2019, 2020 et 2021) justifiant son assise financière solide. Ces états financiers doivent être certifiés par un expert-comptable ou une structure tous agréés par l’ONECCA ou par un organisme analogue. Capacité technique et expérience Le Candidat doit avoir réalisé au cours des trois (03) dernières années (2020, 2021 et 2022), au moins un (01) marché de nature similaire. Il doit joindre la copie du marché (ou contrat) exécuté et l’attestation de service fait de ce même marché. Le candidat doit avoir une équipe d’entretien, d’assistance et de maintenance dynamique (service après-vente performant) et comportant au moins deux agents (ingénieur ou technicien supérieur en informatique, en électromécanique (dans le domaine des équipements des lots soumissionnés), etc. ayant au moins trois (03) ans d’expérience en matière de prestations de nature et de volume équivalents. Ils doivent présenter à l’appui leur cv original signé et leur diplôme légalisé. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après: L’Office National de Formation Professionnelle contre un paiement non remboursable de 25 000 (vingt-cinq mille) francs CFA. La méthode de paiement sera un versement d’espèces dans les caisses de l’Agence Comptable. Le document d’appel d’offres sera remis au niveau de la Cellule de Passation des Marchés de l’ONFP. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: L’Office National de Formation Professionnelle : Cité SIPRES 1 lot 2 – 2 voies liberté 6 extension VDN Tél. : (221) 33 827-92-51 et acheminées à pied, au bureau du courrier, au plus tard le …………………………….. avant ……………………….. précise. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après:L’Office National de Formation Professionnelle : Cité SIPRES 1 lot 2 – 2 voies liberté 6 extension VDN Tél. : (221) 33 827-92-51, salle de conférence de l’ONFP, le ………………………. à …………heures précises. 10.Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission. Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_ONFP_009 - Fourniture de bureau et de consommables informatiques
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Office national de Formation Professionnelle (ONFP) PUBLIÉ LE: 01/06/2023 DATE LIMITE: 16/06/2023 RÉFÉRENCE: F_ONFP_009 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (325) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL ONFP/DG/CPM Un Peuple - Un But - Une Foi --------- MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’INSERTION Dakar, le --------- LE DIRECTEUR GENERAL Avis de la demande de renseignements et de prix à compétition ouvert (DPRCO) OFFICE NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE (ONFP) DRPCO n° F_ONFP_009 1. Cet Avis de Demande de Renseignements et de Prix à Compétition ouverte fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien « Le Soleil » n° 15803 du 1er février 2023. 2. L’Office National de Formation Professionnelle (ONFP)exécute sur fonds propres et sur fonds Lux Dev au titre de la gestion 2023, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché n° F_ONFP_ 009 « fournitures de bureau et consommables informatiques » en deux (02) lots distincts. 3. L’office national de formation professionnelle (ONFP) sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’achat de fourniture de bureau et de consommables informatiques en deux lots : üLot 1 : fournitures de bureau üLot 2 : consommables informatiques La passation du Marché sera conduite par demande de renseignements et de prix à compétition ouverte tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de Passation des marchés de l’Office National de Formation Professionnelle (ONFP) et prendre connaissance des documents de la demande de renseignements et de prix à compétition ouverte à l’adresse mentionnée ci-après : ONFP, cité SIPRES 1 lot 2 – 2 voies liberté 6 extension VDN de 9h à 15h,tél : 33 827 92 51, mail : onfp@onfp.sn. 5. Les exigences en matière de qualification sont : Le Candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après : Capacité financière pour les deux (02) lots - Fournir les états financiers certifiés des trois (03) années (2019, 2020, 2021) par un expert comptable ou un cabinet agrée par l’ONECCA. Capacité technique et expérience pour les deux (02) lots - Avoir exécuté au moins un marché similaire durant les trois (3) années (2020, 2021 et 2022) par la production des copies des marchés exécutés avec PV de réception ou attestations de services faits ; - Démontrer de la disponibilité suffisante de fournitures de bureau et consommables informatiques en stocks. - Fournir un certificat d’origine délivré par le fabricant pour le lot 2 « consommables informatiques ». Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier de demande de renseignements et de prix complet à l’adresse mentionnée ci-après : ONFP, cité SIPRES 1 lot 2, 2 voies liberté 6 extension VDN à l’Agence Comptable contre un paiement non remboursable de vingt cinq mille (25 000) F CFA. La méthode de paiement sera en espèces. Un exemplaire du dossier de demande de renseignements et de prix est disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats intéressés. Le document de demande de renseignements et de prix sera remis directement au demandeur. 6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :cellule de passation desmarchés de l’ONFP cité SIPRES 1 lot 2 – 2 voies liberté 6 extension VDN au plus tard le vendredi 16 juin 2023 à 11h00mn. Les offres soumises après la date et heure limite de dépôt des offres, ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après : salle de conférence de l’ONFP cité SIPRES 1 lot 2 – 2 voies liberté 6 extension VDN le vendredi 16 juin 2023 à 11h00mn. Les offres demeureront valides pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
S_DAF_005 - entretien et nettoyage des locaux
TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Office national de Formation Professionnelle (ONFP) PUBLIÉ LE: 12/05/2023 DATE LIMITE: 18/05/2023 RÉFÉRENCE: S_DAF_005 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (325) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
S_DG_010 - Mise a jour du logiciel de gestion comptable, financière et administrative
TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Office national de Formation Professionnelle (ONFP) PUBLIÉ LE: 12/05/2023 DATE LIMITE: 18/05/2023 RÉFÉRENCE: S_DG_010 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (325) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_ONFP_002 - Fourniture de paniers ramadan
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Office national de Formation Professionnelle (ONFP) PUBLIÉ LE: 14/04/2023 DATE LIMITE: 14/04/2023 RÉFÉRENCE: F_ONFP_002 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (325) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
S_ONFP_006 - Assurances automobiles multirisques professionnelles et responsabilités civiles
TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Office national de Formation Professionnelle (ONFP) PUBLIÉ LE: 28/03/2023 DATE LIMITE: 03/04/2023 RÉFÉRENCE: S_ONFP_006 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (325) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
S_ONFP_006 - Entretien et réparation automobile
TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Office national de Formation Professionnelle (ONFP) PUBLIÉ LE: 27/05/2022 DATE LIMITE: 08/06/2022 RÉFÉRENCE: S_ONFP_006 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (326) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_ONFP_002 - Fourniture de catalogues et d’imprimés publicitaires en un seul lot
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Office national de Formation Professionnelle (ONFP) PUBLIÉ LE: 18/05/2022 DATE LIMITE: 08/06/2022 RÉFÉRENCE: F_ONFP_002 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (326) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Télécharger le DAO/TDR : Texte de l'avis d'appel d'offres Avis de la Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte (DRPCO) OFFICE NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE (ONFP) DRPCO N° F-ONFP-02/2022 (Marché à commande) 1. Cet avis de demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte fait suite à l’Avis général de Passation des Marchés paru dans le journal « L’AS » N°4864 du 13 janvier 2022. 2. L’Office national de Formation professionnelle (ONFP) exécute sur fonds propres au titre de la gestion 2022, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marchén° F-ONFP-02/2022 «Fourniture de catalogues et imprimés publicitaires en un lot unique». 3. L’Office national de Formation professionnelle (ONFP) sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour lafourniture de catalogues et imprimés publicitaires en un lot unique «marché à commande». 4. La passation du marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte tel que défini dans le code des marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Administrative et Financière de l’ONFP, email:onfp@onfp.sn,téléphone: 33827 92 51et prendre connaissance des documents de Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte à l’adresse ci-après: Office National de Formation Professionnelle (ONFP), Cité SIPRES 1 lot 2 – 2 voies liberté 6 extension VDN de 9h à 16h. 6. Les exigences en matière de qualification sont: Capacité financière - Fournir les états financiers certifiés des trois dernières années (2020, 2019, 2018) par un expert-comptable ou un cabinet agréé par l’ONECCA ou organisme assimilé; Capacité technique et expérience - Avoir réalisé, au cours des trois (03) années (2021, 2020 et 2019), au moins un (01) marché de nature similaire (joindre les attestations de service fait ou les copies des marchés exécutés avec PV de réception). - Disposer d’un technicien en informatique ayant une expérience de 5 ans au moins dans la prestation de service d’impression publicitaire (joindre son CV). - Disposer d’un véhicule de livraison et d’un manutentionnaire. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier de demande de renseignement et de prix à compétition ouverte complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après:ONFP, Cité SIPRES 1 lot 2 – 2 voies liberté 6 extension VDNàl’Agence Comptablecontre un paiement non remboursable dequinze mille (15000) F CFA. La méthode de paiement sera en espèces. Le document de demande de renseignements et de prix à compétition ouverte sera remis directement aux demandeurs. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après:(ONFP), Cité SIPRES 1 lot 2 – 2 voies liberté 6 extension VDN à la Cellule de Passation des Marchésau plus tard le08 juin 2022. Les offres soumises après la date et l’heure limite de dépôt des offres ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après(ONFP), Cité SIPRES 1 lot 2 – 2 voies liberté 6 extension VDNà la salle de conférence le08 juin 2022 à 11 heures précises.Les offres demeureront valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. Le Directeur général Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
S_ONFP_011 - Reproduction de support de formation
TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Office national de Formation Professionnelle (ONFP) PUBLIÉ LE: 13/05/2022 DATE LIMITE: 20/05/2022 RÉFÉRENCE: S_ONFP_011 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (326) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_ONFP_010 - Fourniture de paniers de ramadan pour le personnel de l'ONFP
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Office national de Formation Professionnelle (ONFP) PUBLIÉ LE: 01/04/2022 DATE LIMITE: 06/04/2022 RÉFÉRENCE: F_ONFP_010 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (326) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
S_ONFP_004 - entretien et nettoyage des locaux
TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Office national de Formation Professionnelle (ONFP) PUBLIÉ LE: 01/04/2022 DATE LIMITE: 12/04/2022 RÉFÉRENCE: S_ONFP_004 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (326) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_ONFP_043 - Fourniture de cadeaux de fin d'année pour les enfants du personnel de l'ONFP
TYPE: Avis général ORGANISATION: Office national de Formation Professionnelle (ONFP) PUBLIÉ LE: 20/12/2021 DATE LIMITE: 29/12/2021 RÉFÉRENCE: F_ONFP_043 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (825) Avis généraux ( 211 ) Appels d'offres (493) Avis d'attribution ( 676 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures diverses Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_ONFP_003 - Acquisition de mobilier, de matériel de bureau et de matériel informatiques en lots distincts
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Office national de Formation Professionnelle (ONFP) PUBLIÉ LE: 26/11/2021 DATE LIMITE: 27/12/2021 RÉFÉRENCE: F_ONFP_003 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (825) Avis généraux ( 211 ) Appels d'offres (493) Avis d'attribution ( 676 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) OFFICE NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE Avis d’Appel d’Offres National – Cas sans pré qualification 1.Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans LE SOLEIL n° 15222 du lundi 22 février 2021. 2.L’Office national de Formation professionnelle a obtenu dans le cadre du projet LuxDev SEN 032 et de son budget, des fonds afin de financer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition de mobilier, de matériels de bureau et de matériels informatiques en lots distincts. 3.L’Office national de Formation professionnelle sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de mobilier, de matériels de bureau et de matériels informatiques pour le projet LuxDev SEN 032 et pour l’ONFP. L’appel d’offres porte sur quatre (04) lots : Lot 1: Acquisition de mobilier de bureau Lot 2: Acquisition de matériels de bureau Lot 3: Acquisition de matériels informatiques/fonds projet LuxDev SEN 032 Lot 4: Acquisition de matériels informatiques/fonds propres ONFP Le délai d’exécution maximal est de quarante-cinq (45) jours. Ces fournitures sont celles définies dans les lots ci-dessus et servent à équiper les services administratifs et antennes régionales de l’Office national de Formation professionnelle. Elles sont livrées en une seule fois au Siège de l’ONFP et antennes régionales au plus tard quarante-cinq (45) jours après la date de remise du bon de commande du marché. 4.La passation du Marché sera conduite par appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de Passation des Marchés de l’ONFP, et prendre connaissance des documents d’appel d’offres auprès de la Cellule de Passation des Marchés, à l’Office national de Formation professionnelle : Cité SIPRES 1 lot 2 – 2 voies liberté 6 extension VDN Tél. : (221) 33 827-92-51- Fax : 33 827-92-55; B.P. 21013 Dakar-Ponty; E-mail : onfp@onfp.sn – site web www.onfp.sn de 09h 00 – 13h 00 et de 15h 00 – 17h 00 du Lundi au Vendredi. Un exemplaire du dossier d’appel à la concurrence pourra être consulté gratuitement par les candidats, au bureau de la Cellule de Passation des Marchés. 6. Les exigences en matière de qualification sont: Capacité financière o Le Candidat doit fournir les états financiers certifiés des trois (03) derniers exercices (2018, 2019 et 2020) justifiant son assise financière solide. Ces états financiers doivent être certifiés par un expert-comptable ou une structure tous agréés par l’ONECCA ou organisme assimilé. Capacité technique et expérience o Le Candidat doit avoir réalisé au cours des cinq (05) dernières années (2016, 2017, 2018, 2019, et 2020) au moins deux (02) marchés de nature similaire. - marché similaire d’un montant de 104000000 F CFA au moins pour le Lot 1 - marché similaire d’un montant de 120000000 F CFA au moins pour le Lot 2 - marché similaire d’un montant de 222614400 F CFA au moins pour le Lot 3 - marché similaire d’un montant de 127200000 F CFA au moins pour le Lot 4 Lots 1 et 2: o Pour le lot 1 Le candidat doit avoir une équipe d’entretien, d’assistance et de maintenance dynamique (service après-vente performant) comportant au moins un (01) technicien en mobilier ou équivalant et ayant au moins trois (03) ans d’expérience en matière de prestations de nature et de volume équivalents. Ils doivent présenter à l’appui leur cv original signé et leur diplôme légalisé. o Pour le lot 2 Le candidat doit avoir une équipe d’entretien, d’assistance et de maintenance dynamique (service après-vente performant) comportant au moins un ingénieur électrotechnique ou technicien supérieur ou équivalant et ayant au moins trois (03) ans d’expérience en matière de prestations de nature et de volume équivalents. Ils doivent présenter à l’appui leur cv original signé et leur diplôme légalisé. Les fournitures devront être neuves, de premier choix et garanties un (01) an y/c les pièces détachées. Lots 3 et 4: o Le candidat doit avoir une équipe d’entretien, d’assistance et de maintenance dynamique (service après-vente performant) comportant au moins deux (02) agents (ingénieur ou technicien supérieur en informatique ou équivalant pour chaque profil, dans le domaine des équipements des lots soumissionnés), et ayant au moins trois (03) ans d’expérience en matière de prestations de nature et de volume équivalents. Ils doivent présenter à l’appui leur cv original signé et leur diplôme légalisé. NB: Il doit joindre la copie de la page d’immatriculation du marché (ou contrat) exécuté et l’attestation de service fait de ce même marché. La marge de préférence sera accordée aux offres provenant des groupements d’ouvriers, coopératives ouvrières de production, groupements et coopératives d’artisans, coopératives d’artistes et artisans individuels suivis par les Chambres consulaires à condition que le candidat en fasse une demande expresse et documentée. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessuscontre un paiement non remboursable de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA. La méthode de paiement sera un versement d’espèces dans les caisses de l’Agence Comptable. Le document d’appel d’offres pourra être retiré au niveau de la Cellule de Passation des Marchés de l’ONFP. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Office National de Formation Professionnelle : Cité SIPRES 1 lot 2 – 2 voies liberté 6 extension VDN Tél. : (221) 33 827-92-51 et acheminées à pied, à la Cellule de Passation des Marchés de l’ONFP, au plus tard le Lundi 27 Décembre 2021 à 11 heures 00 minute précise. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes conformément aux recommandations des autorités Étatiques, en matière de lutte contre la COVID-19 à l’adresse ci-après: Office national de Formation professionnelle - Cité SIPRES 1 lot 2 – 2 voies liberté 6 extension VDN Tél. : (221) 33 827-92-51, salle de conférence de l’ONFP, le Lundi 27 Décembre 2021 à 11 heures précises. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission provenant d’une institutionfinancière agréée par le Ministère des Finances et du Budget d’un montant en F CFAde: - Lot 1: Acquisition de mobilier de bureau Trois millions deux cent cinquante mille (3250000) FCFA - Lot 2: Acquisition de matériels de bureauTrois millions sept cent cinquante mille (3750000) FCFA - Lot 3: Acquisition de matériels informatiques/Projet LuxDev SEN 032 Six millions neuf-cent cinquante-six mille sept cent trois (6 956703) FCFA - Lot 4: Acquisition de matériels informatiques/Fonds propres ONFP Trois millions neuf cent soixante-quinze mille (3975000) FCFA Les offres demeureront valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. La garantie de soumission doit rester valide pendant vingt-huit jours (28) après l’expiration de la durée de validité de l’offre. Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
C_ONFP_042 - Recrutement cabinet commissaire au compte de l'ONFP
TYPE: Marchés de services (MS) ORGANISATION: Office national de Formation Professionnelle (ONFP) PUBLIÉ LE: 27/10/2021 DATE LIMITE: 12/11/2021 RÉFÉRENCE: C_ONFP_042 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (825) Avis généraux ( 211 ) Appels d'offres (493) Avis d'attribution ( 676 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestations intellectuelles Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
C_ONFP_041 - Accompagnement à la mise en place d’un système de management de la qualité de l’ONFP selon la norme ISO 9001 V2015
TYPE: Marchés de services (MS) ORGANISATION: Office national de Formation Professionnelle (ONFP) PUBLIÉ LE: 06/10/2021 DATE LIMITE: 22/10/2021 RÉFÉRENCE: C_ONFP_041 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (825) Avis généraux ( 211 ) Appels d'offres (493) Avis d'attribution ( 676 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestations intellectuelles Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
C_ONFP_039 - Mission de consultance pour le lotissement et l’élaboration d’extraits de plans cadastraux pour les centres
TYPE: Marchés de services (MS) ORGANISATION: Office national de Formation Professionnelle (ONFP) PUBLIÉ LE: 09/09/2021 DATE LIMITE: 28/09/2021 RÉFÉRENCE: C_ONFP_039 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (825) Avis généraux ( 211 ) Appels d'offres (493) Avis d'attribution ( 676 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestations intellectuelles Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
T_ONFP_012 - travaux de réhabilitation du siège de l'ONFP
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Office national de Formation Professionnelle (ONFP) PUBLIÉ LE: 01/09/2021 DATE LIMITE: 15/09/2021 RÉFÉRENCE: T_ONFP_012 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (825) Avis généraux ( 211 ) Appels d'offres (493) Avis d'attribution ( 676 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Office national de Formation Professionnelle (ONFP) DRPCO n° T_ONFP_012 Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal «LE SOLEIL» n°15222 du 22 février 2021 et sur le portail des marchés publics du Sénégal. L’Office National de Formation Professionnelle a obtenu dans le cadre de son budget des fonds d’investissement pour financer le secteur de la formation de la formation et à l'intention d'en utiliser une partie pour effectuer des paiements au titre du Marché de la réhabilitation du siège de l’ONFP. A ce titre, l’ONFP envisage d’effectuer des paiements sur ces fonds, au titre d’un marché de réhabilitation du bâtiment de son siège et invite, par le présent DRPCO, les soumissionnaires justifiant de compétences techniques et d’expériences avérées, jouissant d’une crédibilité et d’une solvabilité attestée à proposer des offres sous plis fermés pour les travaux suscités. Les travaux sont constitués d’un lot unique. La consistance des travaux est spécifiée dans le cahier des prescriptions techniques et le cadre du devis estimatif. La passation du Marché sera conduite par Demande de renseignements et de Prix à Compétition Ouverte tel que défini dans le Code des Marchés publics (décret 2014-1212 du 22 septembre 2014). Le délai d’exécution des travaux est de quatre (04) mois. Les candidats peuvent, s’ils le souhaitent obtenir des tous renseignements complémentaires et examiner les documents d’appel d’offres auprès du coordonnateur de la cellule des marchés ou du directeur de la construction et des équipements des centres de formation de l’ONFP à l’adresse: Office National de Formation Professionnelle, Cité SIPRES 1 lot 2 -2 voies liberté 6 extension VDN Tel.: 33 827 92 51 - Fax: 33827 92 55, bureau n°29, de 09h00 à 13h00 le matin et l’après-midi de 15h00 à 16 GMT, du lundi au vendredi. Les exigences en matière de qualifications sont: a) Situation financière · Avoir un minimum de chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction qui correspond au total des paiements mandatés reçus pour les marchés achevés au cours des 3 dernières années (2020-2019-2018) égal à 300.000.000 F CFA au minimum. Pour se faire, le soumissionnaire devra fournir un bilan certifié des 3 exercices concernés (2020-2019-2018). Les travaux en cours ne seront pas comptabilisés. Les états financiers doivent être certifiés par un organisme financier tel que l’ONECCA ou un organisme assimilé. b) Expérience · Avoir effectivement exécuté en tant qu’entrepreneur ou sous-traitant au moins deux (02) marchés au cours des cinq (05) dernières années, exécuté de manière satisfaisante et terminée, et qui sont similaires au travaux proposés avec une valeur minimum de 40.000.000 F CFA. La similitude portera sur la taille physique, la complexité, les méthodes/technologies ou autres caractéristiques telles que décrites dans la section IV, étendue des travaux. (Voir le document d’appel d’offres pour les informations détaillées); · Disposer d’une ligne de crédit de quarante millions (40.000.000) F CFA. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Office National de Formation Professionnelle, Cité SIPRES 1 lot 2 -2 voies liberté 6 extension VDN. Le document d’appel d’offres sera adressé par courrier (version physique et électronique). Les offres devront être déposées à l’adresse ci-après: Office National de Formation Professionnelle, Cité SIPRES 1 lot 2 -2 voies liberté 6 extension VDN, cellule de passation des marchés bureau 29, 2e étage au plus tard le 15 septembre à 11 heures précises. Les offres en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes conformément aux recommandations des autorités Etatiques dans le cadre de la lutte contre la Covid 19 à la salle de conférence de l’ONFP située à la même adresse, devront être valides pendant 90 jours à compter de la date limite de soumission et doivent comprendre une garantie de soumission valable 28 jours au-delà du délai de validité des offres, soit cent dix-huit (118) jours, d’un montant d’un million (1.000.000) F CFA. La garantie de soumission doit être délivrée par une institution dûment agréée par le Ministère de l’Economie et des Finances et conforme au modèle joint à la section III: formulaire de soumission. Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
C_ONFP_036 - Recrutement d’un Consultant pour le redressement et la proposition d’une nouvelle grille salariale pour l’Office National de Fo...
TYPE: Marchés de services (MS) ORGANISATION: Office national de Formation Professionnelle (ONFP) PUBLIÉ LE: 20/08/2021 DATE LIMITE: 05/10/2021 RÉFÉRENCE: C_ONFP_036 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (825) Avis généraux ( 211 ) Appels d'offres (493) Avis d'attribution ( 676 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestations intellectuelles Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
C_ONFP_033 - Réalisation de l'audit de certification ISO 9001 v 2015 du système de management de l'ONFP
TYPE: Marchés de services (MS) ORGANISATION: Office national de Formation Professionnelle (ONFP) PUBLIÉ LE: 13/08/2021 DATE LIMITE: 05/10/2021 RÉFÉRENCE: C_ONFP_033 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (825) Avis généraux ( 211 ) Appels d'offres (493) Avis d'attribution ( 676 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestations intellectuelles Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
C_ONFP_034 - Recrutement de consultant pour l'évaluation et l'actualisation du processus d'ingénierie de la formation de l'ONFP
TYPE: Marchés de services (MS) ORGANISATION: Office national de Formation Professionnelle (ONFP) PUBLIÉ LE: 13/08/2021 DATE LIMITE: 30/08/2021 RÉFÉRENCE: C_ONFP_034 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (825) Avis généraux ( 211 ) Appels d'offres (493) Avis d'attribution ( 676 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestations intellectuelles Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal